Nghị quyết 161/2009/NQ-HĐND12 kết quả đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 2009 kế hoạch 2010 Lai Châu

• Số hiệu: 161/2009/NQ-HĐND12
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu
• Người ký: Giàng Páo Mỷ
• Ngày ban hành: 10/12/2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 161/2009/NQ-HĐND	Lai Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN NSNN NĂM 2009 VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỪ NSNN NĂM 2010 TỈNH LAI CHÂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ, V/v ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 87/2006/QĐ-TTg ngày 20/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu thời kỳ 2006-2020;

Sau khi xem xét Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Lai Châu về "Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn NSNN năm 2009 và Kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN năm 2010", báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản tán thành việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn NSNN năm 2009 theo Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh và nhấn mạnh một số vấn đề sau:

1. Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn NSNN năm 2009

Do những biến động không thuận lợi của kinh tế thế giới, những khó khăn trong nước nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác huy động vốn đầu tư. Ngay từ đầu năm cùng với các giải pháp, chính sách kích cầu đầu tư của Chính phủ, như: hoãn thu hồi các khoản ứng trước kế hoạch đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn NSNN các năm trước; kéo dài thời gian thực hiện các nguồn vốn NSNN, Trái phiếu Chính phủ năm 2008; ứng trước kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN các năm 2010, 2011; bổ sung kế hoạch TPCP năm 2009 cùng với sự chỉ đạo điều hành sát sao của UBND tỉnh, sự cố gắng của các cấp, các ngành việc triển khai kế hoạch đầu tư đã có nhiều chuyển biến tích cực, đề ra nhiều giải pháp kịp thời để huy động nguồn vốn cho đầu tư cho xây dựng cơ bản, để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, cơ bản hoàn thành đúng tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh.

Tuy nhiên, còn một số tồn tại đó là: Việc cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện một số quy định của Trung ương đối với Tỉnh còn chậm và lúng túng; Nguồn lực cho đầu tư còn hạn chế, phụ thuộc hoàn toàn ngân sách hỗ trợ từ Trung ương, trong khi nhu cầu đầu tư của tỉnh rất lớn; Tiến độ thực hiện một số dự án thuộc chương trình MTQG và trái phiếu Chính phủ còn chậm; Công tác quyết toán vốn đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu, tình trạng thanh toán vốn dồn vào các tháng cuối năm còn diễn ra phổ biến; quy hoạch xây dựng chưa đồng bộ, phải điều chỉnh nhiều đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

2. Kế hoạch vốn đầu tư năm 2010.

2.1. Kế hoạch vốn: Tổng nguồn vốn Nhà nước năm 2010 là: 1.285.336 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn ngân sách Nhà nước là 1.185.336 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư 1.007.937 triệu đồng, vốn sự nghiệp 177.399 triệu đồng.

- Vốn tín dụng ưu đãi 100.000 triệu đồng.

2.2. Nguyên tắc phân bổ:

* Đối với các nguồn: XDCB tập trung, chia tách tỉnh huyện, thực hiện NQ 37, hỗ trợ khác (theo quyết định của lãnh đạo Đảng, Nhà nước) là 441.624 triệu đồng (không kể nguồn thu sử dụng đất, xổ số kiến thiết).

- Bố trí trả đủ các khoản nợ vay đến hạn theo hợp đồng và khế ước vay.

- Bố trí hoàn vốn ứng năm 2007, 2008 theo Quyết định của Thủ tướng.

- Bố trí để thu hồi vốn ứng ngân sách tỉnh năm 2009 theo từng dự án.

- Các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực: Không bố trí vốn đầu tư theo Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 của Bộ Tài chính, chuyển sang bố trí vốn sự nghiệp.

- Về thực hiện dự án: Ưu tiên các dự án hoàn thành, khởi công các dự án cần thiết, quan trọng.

* Đối với Vốn hỗ trợ có mục tiêu khác và Chương trình mục tiêu quốc gia: Bố trí đúng mục tiêu của chương trình, ưu tiên các dự án hoàn thành và tiếp chi, chỉ bố trí khởi công mới các dự án đã đủ thủ tục đầu tư trong phạm vi nguồn vốn của chương trình.

* Danh mục công trình khởi công mới và danh mục chuẩn bị đầu tư:

- Các danh mục công trình khởi công mới và danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2010 (có biểu chi tiết số 01 và 03 kèm theo).

- Các danh mục khởi công mới năm 2010 chưa đủ thủ tục đầu tư gồm 30 danh mục (có biểu chi tiết số 02 kèm theo) yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục đầu tư trước ngày 30 tháng 6 năm 2010 để thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh quyết định đầu tư nếu các danh mục chưa hoàn thành được thủ tục đầu tư theo thời gian quy định thì kiên quyết không phân bổ vốn, đồng thời điều chỉnh vốn cho các dự khác và báo HĐND trong kỳ họp gần nhất.

3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2010:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trong triển khai thực hiện, công khai danh mục, kế hoạch vốn đầu tư, tạo đồng thuận và huy động các nguồn lực cho đầu tư.

Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện dự án, đăng ký và vận động các nguồn vốn đầu tư.

- Kiểm tra, chấn chỉnh trong công tác quản lý đầu tư. Cụ thể hóa các quy định trong quản lý đầu tư; nêu cao trách nhiệm các cấp các ngành, nhất là các sở chuyên ngành quản lý đầu tư trong việc quản lý, hướng dẫn áp dụng các đơn giá, định mức trong đầu tư xây dựng, nhằm thống nhất và đồng bộ cho các đơn vị, chủ đầu tư triển khai thực hiện.

- Kiên quyết xử lý kịp thời các vi phạm trong đầu tư xây dựng, đặc biệt yêu cầu đưa ra các ràng buộc trách nhiệm các bên liên quan ngay trong quá trình ký kết hợp đồng hoặc giao nhiệm vụ trong triển khai thực hiện.

- Nêu cao trách nhiệm các cấp, các ngành, nhất là các chủ đầu tư trong triển khai và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thi công, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công đồng thời kịp thời tổ chức nghiệm thu, thanh toán khối lượng đã hoàn thành. Tổ chức rà soát tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án đầu tư để điều hòa kế hoạch vốn năm 2010 ngay từ giữa năm đảm bảo tiến độ giải ngân; kiên quyết điều chỉnh giảm kế hoạch vốn những dự án không có khối lượng thực hiện hoặc khối lượng thực hiện đạt thấp.

- Tăng cường các biện pháp nhằm tăng nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn thu đấu giá đất ở những nơi có lợi thế, nguồn thu chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư tại thị xã và các thị trấn.

- Đẩy nhanh các thủ tục tiếp nhận tài trợ các nguồn vốn nước ngoài (ODA, WB…) tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, các Tổng công ty kết hợp với huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế để giảm bớt áp lực cho ngân sách địa phương.

- Kiện toàn tổ chức và bổ sung biên chế nhằm nâng cao năng lực cán bộ của các đơn vị tham gia quản lý đầu tư, đặc biệt là Ban quản lý dự án các huyện, thị xã. Nâng cao trách nhiệm của UBND các huyện, thị, các ngành, các chủ đầu tư trong công tác quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư.

- Cùng với việc đẩy mạnh phân cấp quản lý đầu tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đầu tư; triển khai thực hiện giám sát đầu tư ngay từ khâu quy hoạch, lập dự án, thẩm định. Tăng cường công tác thanh tra việc phân bổ, quản lý và sử dụng vốn cân đối ngân sách các huyện, thị xã.

Điều 2. Giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009./.

CHỦ TỊCH Giàng Páo Mỷ

Biểu số: 01

DANH MỤC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NGUỒN VỐN NSNN - NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT		Danh mục	Địa điểm xây dựng	KC-HT		Năng lực thiết kế	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2010	Chủ đầu tư	Ghi chú (Số ngày tháng QĐ đầu tư)
Dự án	Đề mục			KC	HT
		Tổng số					198,678	66,655
	A	VỐN ĐẦU TƯ CÂN ĐỐI NSĐP, ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CHIA TÁCH TỈNH HUYỆN					121,578	19,163
	I	Cân đối ngân sách địa phương					40,010	6,800
1	1	Trụ sở phòng giáo dục huyện Sìn Hồ	Sìn Hồ	2010	2010		4,450	500	UBND Sìn Hồ	1729/QĐ-UBND ngày 30/10/2009
2	2	Sân vận động huyện Than Uyên	Than Uyên	2010	2010		12,220	4,000	UBND Than Uyên	1719/QĐ-UBND ngày 30/10/2009
3	3	Trung tâm chính trị huyện Sìn Hồ	Sìn Hồ	2010	2010		8,140	800	UBND Sìn Hồ	1726/QĐ-UBND ngày 30/10/2009
4	4	Trung đoàn 880	T.x Lai Châu	2010	2011		10,000	1,000	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	1717/QĐ-UBND ngày 30/10/2009
5	5	Trụ sở khối kinh tế huyện Mường Tè	Mường Tè	2010	2010		5,200	500	UBND Mường Tè	1711/QĐ-UBND ngày 29/10/2009
	II	Đầu tư hạ tầng tỉnh, huyện mới chia tách					81,568	12,363
	a	Kết cấu hạ tầng thị trấn Phong Thổ					13,550	4,263
6	1	Kè chống xạt lở trung tâm hành chính huyện Phong Thổ	Phong Thổ	2010	2010		6,500	2,263	UBND Phong Thổ	1725/QĐ-UBND ngày 30/10/2009
7	2	Bãi rác thị trấn Phong Thổ	Phong Thổ	2010	2010		3,500	1,000	UBND Phong Thổ	1728/QĐ-UBND ngày 30/10/2009
8	3	Chợ thị trấn huyện Phong Thổ	Phong Thổ	2010	2010		3,550	1,000	UBND Phong Thổ	1727/QĐ-UBND ngày 30/10/2009
	b	Kết cấu hạ tầng thị trấn Tam Đường					22,958	2,800
9	1	Trụ sở làm việc phòng giáo dục huyện Tam Đường	Tam Đường	2010	2010		4,500	500	UBND Tam Đường	1738a/QĐ-UBND ngày 30/10/2009
10	2	Trụ sở hạt kiểm lâm Tam Đường	Tam Đường	2010	2010		2,258	300	Chi cục kiểm lâm	567/QĐ-UBND ngày 24/4/2008
11	3	Đường số 4 và số 4A giai đoạn II (nền đường và các hạng mục thoát nước)	Tam Đường	2010	2011		16,200	2,000	UBND Tam Đường	1729a/QĐ-UBND ngày 30/10/2009
	c	Kết cấu hạ tầng thị trấn Tân Uyên					9,360	3,000
12	1	Chợ thị trấn huyện Tân Uyên	Tân Uyên	2010	2010		9,360	3,000	UBND Tân Uyên	1729/QĐ-UBND ngày 30/10/2009
	d	Kết cấu hạ tầng thị xã Lai Châu					35,700	2,300
13	1	San ủi mặt bằng Đài PT-TH tỉnh	T.x Lai Châu	2010	2010		950	300	Đài PT-TH tỉnh	1704/QĐ-UBND ngày 28/10/2009
14	2	Đường nối khu Trụ sở hợp khối đến đường 58m	T.x Lai Châu	2010	2011		35,700	2,000	Sở Xây dựng	761/QĐ-UBND ngày 5/6/2008
	B	BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU KHÁC					77,100	47,492
	I	Đầu tư thực hiện Quyết định 120/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ					32,000	11,000
15	1	Cầu Pa Tần - Huổi Luông	Sìn Hồ, Phong Thổ	2010	2010	100 m	20,400	6,000	UBND Phong Thổ	1069/QĐ-UBND ngày 06/8/2009
16	2	Trạm kiểm soát liên hợp khu cửa khẩu U Ma Tu Khoòng	Mường Tè	2010			11,600	5,000	BCH Bộ đội biên phòng tỉnh	1659/QĐ-UBND ngày 24/10/2009
	II	Đầu tư hạ tầng du lịch					16,500	10,000
17	1	Đường B1 thị trấn Sìn Hồ	Sìn Hồ			1,5km	16,500	10,000	UBND Sìn Hồ	1739/QĐ-UBND ngày 30/10/2009
	III	Đầu tư hạ tầng quản lý bảo vệ biên giới					28,400	11,492
18	1	Đường từ trung tâm xã Mù Sang - Biên giới Việt Trung	Phong Thổ	2010	2011	8km	28,400	11,492	Biên phòng tỉnh	1695/QĐ-UBND ngày 27/10/2009
	IV	Đầu tư bảo tồn văn hóa và nhà in báo nhân dân					28,600	15,000
19	1	Xưởng in báo Nhân dân tại Lai Châu	T.x Lai Châu	2010	2010	5tr.bản/ năm	28,600	15,000	Văn phòng Tỉnh ủy	1266/QĐ-UBND ngày 31/8/2009

Biểu số: 02

DANH MỤC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI KHÔNG ĐỦ THỦ TỤC ĐẦU TƯ - NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT		Danh mục	Địa điểm xây dựng	KC-HT		Năng lực thiết kế	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2010	Chủ đầu tư
Dự án	Đề mục			KC	HT
		Tổng số						61,196
	A	VỐN ĐẦU TƯ CÂN ĐỐI NSĐP, ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CHIA TÁCH TỈNH HUYỆN						17,000
	I	Cân đối ngân sách địa phương						9,000
1	1	Trạm y tế xã Trung Đồng	Tân Uyên	2010		5 giường		1,000	UBND Tân Uyên
2	2	Trạm y tế xã Nậm Manh	Mường Tè	2010	2010	5 giường		1,000	UBND Mường Tè
3	3	Trạm y tế xã Tà Tổng	Mường Tè	2010	2010	5 giường		1,000	UBND Mường Tè
4	4	Trạm y tế xã Nà Tăm	Tam Đường	2010	2010	5 giường		1,000	UBND Tam Đường
5	5	Nhà nội trú, nhà ăn trường THPT thị xã Lai Châu	T.x Lai Châu	2010	2010			1,000	Sở Giáo dục - Đào tạo
6	6	Dự án truyền phát tin trên nền mạng Internet	Các huyện, thị	2010	2010			4,000	Đài PT-TH tỉnh
	II	Đầu tư hạ tầng tỉnh, huyện mới chia tách						8,000
	a	Kết cấu hạ tầng thị trấn Tân Uyên					25,000	7,000
7	1	San gạt mặt bằng và Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính huyện Tân Uyên	Tân Uyên	2010	2011		25,000	7,000	UBND Tân Uyên
	b	Kết cấu hạ tầng thị xã Lai Châu					6,000	1,000
8	1	San gạt mặt bằng khu tượng đài Bác Hồ và Bảo tàng Tỉnh	T.x Lai Châu	2010	2010		6,000	1,000	Ban QLDA CTXD tỉnh
	B	BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU KHÁC						14,604
	I	Đầu tư thực hiện Quyết định 120/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ					-	1,000
9	1	Đường km17 - trung tâm xã Bum Tở	Mường Tè	2010	2010	1,7km		1,000	UBND Mường Tè
	II	Đầu tư các trung tâm y tế tỉnh					-	7,104
10	1	Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	T.x Lai Châu	2010	2010			3,500	Sở Y tế
11	2	Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ tỉnh	T.x Lai Châu	2010	2010			3,604	Sở Y tế
	III	Phát thanh miền núi phía bắc					-	3,000
12	1	Mua sắm thiết bị phủ sóng phát thanh		2010	2010			3,000	Đài PT-TH tỉnh
	IV	Các dự án dân tộc thiểu số rất ít người					-	500
13	1	Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi bản Seo Hai xã Can Hồ	Mường Tè	2010	2010			500	Ban Dân tộc
	V	Đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản, hạ tầng giống thủy sản, cây trồng vật nuôi và cây lâm nghiệp					-	3,000
14	1	Trung tâm giống thủy sản Bình Lư giai đoạn II	Tam Đường	2010	2010			3,000	Chi cục Thủy sản
	C	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA						29,592
	I	Chương trình MTQG phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm HIV/AIDS					-	1,800
15	1	Trung tâm Tư vấn, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS	T.x Lai Châu	2010	2010			1,800	TT Phòng chống HIV/AIDS
	II	Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn						10,906
16	1	NSH các điểm di dân khẩn cấp và các điểm sắp xếp dân cư	SH, MT, PT	2010	2010	2,500			Sở Nông nghiệp và PTNT
17	2	NSH Bản Lao Chải xã Khuân Há	Toàn tỉnh	2010	2010				Sở Nông nghiệp và PTNT
18	3	NSH Bản Tẩn Phù Nhiêu xã Bản Giang	Phong Thổ	2010	2011	5,242			Sở Nông nghiệp và PTNT
	III	Chương trình giáo dục và đào tạo					42,100	16,886
19	1	Dự án Trường Dạy nghề tỉnh (giai đoạn III)	T.x Lai Châu	2010	2010			6,300	Trường Trung cấp nghề
20	2	Mặt bằng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Thu Lũm huyện Mường Tè	Mường Tè	2010	2011		1,200	600	Sở Giáo dục -ĐT
21	3	Trường THCS Hua Nà huyện Than Uyên	Than Uyên	2010	2010		1,000	500	Sở Giáo dục -ĐT
22	4	Trường THCS Hồng Thu, huyện Sìn Hồ	Sìn Hồ	2010	2010		1,000	500	Sở Giáo dục -ĐT
23	5	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Phong Thổ	Phong Thổ	2010	2010		5,000	1,200	Sở Giáo dục -ĐT
24	6	Nhà BGH và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Nậm Tăm huyện Sìn Hồ	Sìn Hồ	2010	2010		3,500	1,500	Sở Giáo dục -ĐT
25	7	Trường THPT Mường Kim	Than Uyên	2010	2011		8,000	2,000	Sở Giáo dục -ĐT
26	8	Phòng học bộ môn, nhà BGH và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Bình Lư huyện Tam Đường	Tam Đường	2010	2010		6,000	986	Sở Giáo dục -ĐT
27	9	Nhà ban giám hiệu và nhà đa năng trường THCS Đoàn Kết thị xã Lai Châu	T.x Lai Châu	2010	2011		5,000	1,000	UBND T.x Lai Châu
28	10	Hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ Trường THPT Dào San	Phong Thổ	2010	2010		1,400	500	Sở Giáo dục - ĐT
29	11	Nhà BGH và phụ trợ Trường THPT Quyết Thắng TX Lai Châu	T.x Lai Châu	2010	2010		3,000	800	Sở Giáo dục -ĐT
30	12	Trường THCS Tân Phong Thị xã Lai Châu	T.x Lai Châu	2010	2011		7,000	1,000	UBND T.x Lai Châu

Biểu số: 03

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục	Địa điểm xây dựng	KC-HT		Kế hoạch năm 2010	Chủ đầu tư	Ghi chú
			KC	HT
	Tổng số				2,000
1	Trụ sở hạt kiểm lâm thị xã Lai Châu	T.x Lai Châu	2011	2012		Chi cục kiểm lâm tỉnh
2	Trạm khuyến nông thị xã Lai Châu	T.x Lai Châu	2011	2012		TT khuyến nông tỉnh
3	Phòng xét nghiệm nước và trụ sở làm việc của Trung tâm nước sạch VSMT	T.x Lai Châu	2011	2012		TT nước sạch VSMT
4	Trạm thú y, trạm bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông huyện Tân uyên	Tân Uyên	2011	2012		Sở Nông nghiệp
5	Trạm thú y, trạm bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông huyện Mường Tè	Mường Tè	2011	2012		Sở Nông nghiệp
6	Trạm thú y, trạm bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông huyện Sìn Hồ	Sìn Hồ	2011	2012		Sở Nông nghiệp
7	Nhà khách xã Thu Lũm	Mường Tè	2011	2012		UBND Mường Tè
8	Trụ sở làm việc sở y tế	T.x Lai Châu	2011	2012		Sở Y tế
9	San mặt bằng và cơ sở hạ tầng khu Trung tâm hành chính thị xã Lai Châu	T.x Lai Châu	2011	2012		UBND T.x Lai Châu
10	Tuyến đường số 1 (nối đường 58m - quốc lộ 4D, giáp khu giáo dục số 2)	T.x Lai Châu	2011	2012		UBND T.x Lai Châu
11	Đường số 3 (nối đường 58m - quốc lộ 4D, qua sở Công thương cũ)	T.x Lai Châu	2011	2012		UBND T.x Lai Châu
12	Tuyến đường số 4 (nối đường 58m - quốc lộ 4D nằm giữa khu dân cư số 3, gần chợ Quyết Thắng	T.x Lai Châu	2011	2012		UBND T.x Lai Châu
13	Trụ sở hợp khối Thị ủy thị xã Lai Châu	T.x Lai Châu	2011	2012		UBND T.x Lai Châu
14	Trụ sở hợp khối HĐND - UBND thị xã Lai Châu	T.x Lai Châu	2011	2012		UBND T.x Lai Châu
15	Trung tâm hội nghị thị xã Lai Châu	T.x Lai Châu	2011	2012		UBND T.x Lai Châu
16	San mặt bằng và cơ sở hạ tầng khu trung tâm thương mại, khu nội chính, khu giáo dục thị trấn Tân Uyên	Tân Uyên	2011	2012		UBND Tân Uyên
17	Trụ sở làm việc hợp khối huyện ủy Tân Uyên	Tân Uyên	2011	2012		UBND Tân Uyên
18	Trụ sở làm việc hợp khối HĐND, UBND huyện Tân Uyên	Tân Uyên	2011	2012		UBND Tân Uyên
19	Trung tâm hội nghị huyện Tân Uyên	Tân Uyên	2011	2012		UBND Tân Uyên
20	Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tân Uyên	Tân Uyên	2011	2012		UBND Tân Uyên
21	Đài truyền thanh - truyền hình huyện Sìn Hồ	Sìn Hồ	2011	2012		UBND Sìn Hồ
22	Đài truyền thanh - truyền hình huyện Tân Uyên	Tân Uyên	2011	2012		Đài PT-TH tỉnh
23	Trung tâm sản xuất chương trình Đài phát thanh - truyền hình tỉnh	T.x Lai Châu	2011	2012		Đài PT-TH tỉnh
24	Hệ thống thư điện tử tỉnh Lai Châu	Toàn tỉnh	2011	2012		Sở TT và Truyền thông
25	Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Lai Châu	Toàn tỉnh	2011	2012		Sở TT và Truyền thông
26	Thoát nước và hệ thống xử lý nước thải thị xã lai Châu					Sở Kế hoạch và Đầu tư
27	Hồ chứa nước khu 9 Thị trấn Than Uyên	Than Uyên	2011	2012		Than Uyên